El principio de planeación en el contrato de obra pública

• الحاوية / القاعدة: Revista IUSTA
• المؤلفون الرئيسيون: Maria Mesa Lozano, Alvaro Muñoz Vargas
• التنسيق: مقال
• اللغة: الإسبانية
• منشور في: Universidad Santo Tomás 2019-07-01
• الموضوعات: derecho administrativo; administración pública; contratación pública
• الوصول للمادة أونلاين: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/5038
• تدمد: 1900-0448; 2500-5286

Actualmente, se identifica una falta de planeación por parte de las entidades públicas en las obras que se realizan en el país, lo que ha generado incidencias como sobrecostos, retrasos en la entrega de obras, que se declare el contrato desierto y se genere una nulidad. De esta manera, se aborda la obra pública y su importancia, para posteriormente analizar las principales actuaciones por las cuales se vulnera el principio de planeación en los contratos de obra pública y, por último, elaborar las propuestas de desarrollo frente a las infracciones identificadas en los diferentes inconvenientes descritos. La metodología empleada para la elaboración de la presente investigación fue de tipo cualitativo, integrando la revisión documental de sentencias, decretos y leyes que permitieron el análisis de la vulneración en los contratos, y así llegar a una reflexión de tipo propuesta que describa la posibilidad de mitigar el impacto en la contratación centrado en el riesgo e interés general. Este artículo se origina a partir de la inquietud sobre las incidencias que tiene la falta del principio de planeación en el contrato estatal de obra pública, para lo cual se plantearon como objetivos la naturaleza jurídica del principio de planeación en los contratos de obra pública, su importancia, las principales actuaciones por las cuales se vulnera y las propuestas frente a estas vulneraciones. La respuesta final que se obtuvo es la necesidad, por parte de las entidades públicas, de que se realicen unos estudios previos adecuados, y de esta manera evitar sobrecostos en la obra que se va a llevar a cabo. De igual manera, es importante que se realicen y verifiquen el riego previsible y cuantificable, y así proteger el interés general.